AGB

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Webdesign-Pfisterer, Inhaber Michael Pfisterer (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über die Erbringung von Leistungen in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung, Hosting, Wartung sowie Grafik- und Markendesign.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande. Die Angebotsbindung beträgt in der Regel 30 Tage ab Angebotsdatum.

§ 3 Leistungsumfang

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot beziehungsweise der Auftragsbestätigung. Nachträgliche Änderungswünsche des Auftraggebers, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, werden gesondert vereinbart und nach Aufwand berechnet.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erbringung der Leistungen Dritte (Subunternehmer) einzusetzen.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle für die Durchführung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig bereitzustellen. Dazu zählen insbesondere:

• Texte, Bilder, Logos und sonstige Inhalte in verwertbarer Form
• Zugangsdaten zu Domains, Servern und bestehenden Systemen
• Zeitnahe Rückmeldungen, Freigaben und Entscheidungen

Verzögerungen, die auf fehlender oder verspäteter Mitwirkung beruhen, verlängern vereinbarte Fristen entsprechend und berechtigen den Auftragnehmer, entstandenen Mehraufwand gesondert in Rechnung zu stellen.

§ 5 Rechte an Inhalten

Der Auftraggeber versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an den von ihm überlassenen Inhalten (Texte, Bilder, Grafiken, Marken) verfügt. Er stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Rechtsverletzung durch diese Inhalte entstehen.

§ 6 Nutzungsrechte

Nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung erhält der Auftraggeber das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, die erstellten Werke für den vertraglich vereinbarten Zweck zu nutzen.

Der Auftragnehmer bleibt berechtigt, die erstellten Arbeiten zu Referenzzwecken zu nennen und abzubilden, sofern der Auftraggeber dem nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht.

§ 7 Vergütung und Zahlungsbedingungen

Es gelten die im Angebot ausgewiesenen Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern nicht anders vereinbart, werden 50 % der Auftragssumme bei Auftragserteilung und der Restbetrag nach Fertigstellung fällig.

Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen sowie laufende Leistungen bis zum Zahlungseingang auszusetzen.

§ 8 Abnahme

Der Auftraggeber ist verpflichtet, das fertiggestellte Werk innerhalb von 14 Tagen zu prüfen und abzunehmen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine begründete Mängelrüge in Textform, gilt das Werk als abgenommen. Gleiches gilt bei produktiver Nutzung des Werkes durch den Auftraggeber.

§ 9 Gewährleistung

Der Auftragnehmer gewährleistet die vertragsgemäße Erstellung der Leistungen. Mängel sind unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat das Recht auf Nacherfüllung. Eine Gewährleistung für die Kompatibilität mit sämtlichen Browsern und Endgeräten in jeder Version wird nicht übernommen; getestet wird gegen die zum Abnahmezeitpunkt gängigen aktuellen Versionen.

Ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg – insbesondere eine bestimmte Platzierung in Suchmaschinen – ist nicht geschuldet, da dieser von Faktoren außerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers abhängt.

§ 10 Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 11 Laufzeit und Kündigung von Dauerleistungen

Verträge über Hosting, Wartung oder laufende Betreuung werden, sofern nicht anders vereinbart, mit einer Laufzeit von zwölf Monaten geschlossen und verlängern sich jeweils um weitere zwölf Monate, sofern sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 12 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der geltenden Datenschutzbestimmungen. Einzelheiten sind in der Datenschutzerklärung geregelt. Soweit der Auftragnehmer im Auftrag personenbezogene Daten verarbeitet, wird ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO geschlossen.

§ 13 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand Heilbronn.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Stand: Januar 2026